9、下列说法中正确的是（ ADE ）。

A、因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担 B、检查检验合格后，又发现因承包人引起的质量问题，由承包方承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期相应顺延

C、检验不合格，发包人承担发生的全部费用，但工期顺延

D、工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时向承包人提出书面延期要求，延期不能超过48小时

E、由于承包人施工原因试车达不到验收要求，工程师提出修改意见。承包人修改后重新试车，承担修改和重新试车的费用，工期不予顺延

10、承包人应当在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书作为合同附件。质量保修书的主要内容包括（ ABCE ）

A、质量保修项目内容及范围 B、质量保修期 C、质量保修责任 D、质量保修单位简介 E、质量保修金的支付方法 11、工程款（进度款）的结算方式有（BCDE ）

A、工程预付款 B、按月结算 C、竣工后一次结算 D、分段结算 E、其他结算方式

12、下列哪些情况下工期延误后，竣工日期可以顺延（ ABDE ） A、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

B、工程师未按合同约定提供所需指令、批准、图纸等，致使施工不能正常进行 C、设计变更和工程量增加无须顺延工期 D、不可抗力

E、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计8小时

13、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期承担方法正确的是（ BCDE ） A、工程本身的损害、待安装的设备的损害，由承包人承担 B、发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用 C、承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担 D、工程所需清理、修复费用，由发包人承担 E、延误的工期相应顺延

14、当争议发生后，只有出现下列情况时，当事人方可停止履行施工合同（ ABCD ） A、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工

41

B、调解要求停止施工，且为双方接受 C、仲裁机构要求停止施工 D、法院要求停止施工

E、单方行使抗辩权，要求终止履行 15、下列说法中，正确的是（ACDE ）

A、发包人不按合同约定支付各项价款或工程师不能及时给出必要的指令、确认，致使合同无法履行，发包人承担违约责任，赔偿损失，顺延工期。

B、承包人不能按合同工期竣工，工程质量达不到约定的质量标准，或由于承包人原因致使合同无法履行，承包人承担违约责任，赔偿损失，顺延工期。

C、双方应当在专用条款内约定，违约后，违约方向对方赔偿损失的计算方法或应当支付违约金的数额和计算方法

D、一方违约后，另一方可按双方约定的担保条款，要求提供担保的第三方承担相应的责任

E、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担违约责任后仍应继续履行合同

16、施工合同中，可以约定合同价款的方式有（ABE ）。

A.按固定价格合同约定 B.按可调价格合同约定

C.按固定单位合同约定 D.按可调单价合同约定 E.按成本加酬金合同约定

三、思考题

1、什么是建设工程施工合同；订立合同的主体有何要求？ 2、施工合同订立应具备什么条件？

3、《建设工程施工合同（示范文本）》的重要内容是什么？ 4、施工合同发包人和承包人的主要工作分别是什么？ 5、监理工程师如何产生及其职责。 6、项目经理的产生和职责。

7、施工合同关于标准、规范和图纸的规定如何适用？ 8、如何对材料设备进行质量控制？ 9、工程验收如何进行质量控制？ 10、质量保修责任如何承担。

42

11、施工合同价款如何约定及调整。 12、工程付款包括哪些内容。 13、竣工结算有什么要求？

14、施工合同进度控制主要条款有哪些？ 15、不可抗力造成的后果如何承担？ 16、工程转包与分包如何区分？ 17、施工合同的解除的条件是什么？

18、施工合同违约责任如何承担？项目经理如何面对？

43

第九章 FIDIC《土木工程施工合同条件》

一、单项选择题

1、FIDIC是（C ）的简称，FIDIC合同条件主要是针对（ ） A、国际开发工程师联合会 大型工程项目 B、国际技术工程师联合会 中型工程项目

C、国际咨询工程师联合会 大型复杂工程项目 D、国际工程师联合会 中型复杂工程项目 2、下面问题中必须由工程师亲自处理的是（A ）。

A、签发工程开工令 B、工地施工现场值班，监督承包商现场施工质量 C、澄清各合同文件的不一致之处 D、处理不利的外界障碍或条件引起的问题 3、下列说法错误的是（ B ） A、

工程师是受业主聘用的

B、工程师属于业主与承包商之间签订的合同中的一方 C、工程师无权改变合同

D、工程师无权解除合同规定的承包商的任何义务

4、工程监理人员可分为三个层次，下列层次说法错误的是（ A ） A、高级工程师 B、工程师 C、工程师代表 D、助理 5、下列选项中，不属于业主的风险是（ D ）

A、战争、入侵等外敌活动 B、叛乱、革命、暴动、篡权、内战等 C、核爆炸、核废物、有毒气体的污染等 D、承包人管理不当造成的风险 6、由于下列原因，承包商无权得到延长工期的是（ B ） A、额外的或附加的 B、承包商违约引起的

C、合同条件提到的导致工期延误的原因：如征地拆迁延误；颁发图纸或指令延误；工程师命令暂时停工；特殊风险引起的对工程的损害或延误等 D、异常恶劣的气候条件

7、如果结算价格为合同价格的85％以下时，承包商可要求业主对低于（ C ）的部分适当提高利润。

A、15％ B、50％ C、85％ D、100％ 8、暂定金额的支付有（ B ）种方式。

44

A、一 B、二 C、三 D、四 9、合同工期包含的时间是（ A ） A、合同内注明完成全部工程的时间 B、分步移交工程的时间

C、合同履行过程中因非承包商导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期 D、A与C之和或B与C之和

10、缺陷责任期，即国内施工文本所指的（ C ）

A、工程运作期 B、工程装修期 C、工程保修期 D、工程停工期 11、主要工程及设备的缺陷责任期一般为（ B ）

A、一年半 B、一年 C、八个月 D、六个月 12、合同有效期，即（ D ）

A、自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日起 B、自施工日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止 C、自施工日起至缺陷责任期的最后一天止 D、自合同签字日期至缺陷责任期的最后一天止

13、下列关于合同中的部分重要词语含义，说法不正确的一项是（ B ）

A、施工期，是指工程师按合同约定发布的“开工令”之日起，至工程移交证明书注明的竣工日止的日历天数

B、缺陷责任期，自工程移交证书写明的竣工日期开始，至工程师颁发解除缺陷责任证书的日历天数

C、颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止 D、结清单生效后，承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止

14、工程移交证书在合同管理中有重要的作用，一是证书中指明的竣工日期；二是（ C ） A、确定工程已基本竣工 B、注明达到基本竣工的具体日期 C、颁发证书日 D、详细列出还需完成工作的项目 15、设置缺陷责任期的目的是（ D ）

A、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求 B、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求

C、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求 D、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求

45