第五章 合同格式
合同协议书格式
合同名称： 合同编号：
本协议书由黄果树风景名胜区第二次土地调查领导小组办公室（以下简称“发包人”）与 （以下简称 “承包人” ）于 年 月 日商定并签署。 鉴于发包人拟开展 项目，并于 年 月 日接受了承包人以人民币大写： （￥ 元）为本项目 所做的投标，双方达成如下协议：
1、本协议书中所用术语的含义与合同条款中相应术语的含义相同。 2、下列文件应作为本协议书的组成部分： 2.1本协议书及补充协议书（如有） 2.2投标书（发包人接受的部分）； 2.3合同条款； 2.4 技术要求。
2.5 双方认为必要的其它文件。
3、上述文件互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。同一顺序者以时间在后为准。
双方法定代表人或授权代表在此签字并加盖公章。签字之日起本协议生效。 发 包 人：(法人印章) 承 包 人：(法人印章) 法定代表人(或授权代表)：(签名) 法定代表人(或授权代表)：(签名) 地 址： 地 址： 邮 编： 邮 编： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开 户 银 行： 开 户 银 行： 帐 号： 帐 号：
签字日期： 年 月 日
- 15 -
第六章 合同条款
一、概述
定义：合同文本中以下的用词及词语除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予的含义：
(1) 合同：指本合同条款、合同协议书以及其它明确列入或合同协议书中的文件； (2) 发包人：黄果树风景名胜区第二次土地调查领导小组办公室。
(3) 承包人：具有承包主体资格并被发包人接受的当事人。
(4) 投标书：指承包人为项目向发包人提供的，为项目而作的有报价的投标文件。 (5) 项目：黄果树风景名胜区第二次土地调查（城镇部分 ）项目。
(6) 合同价款：指根据合同条款，用以支付承包人为完成本项目有关工作应付的总金额。
(7) 不可抗力：不能预见、无法避免又不能克服的客观强制力量。 二、双方责任
2.1 发包人责任
(1) 发包人向承包人提供开展本项目所需的相关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责，时间为合同签订后10天内。
(2) 发包人应按合同规定向承包人支付合同价款（分期付款）；
(3) 发包人负责协调本项目工作过程中与有关单位及人员的配合协调问题，并自行承担费用；
(4) 发包人负责本项目的影像资料及与之有关的软件设备。 2.2 承包人责任
(1) 按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行工作；
(2) 承包人按本合同条款规定的内容、时间及份数向发包人交付成果，并对委托范围内的任务结果的完整性，准确性，可靠性负责。
(3) 承包人应按照合同的规定和投标书中有关服务质量方面的承诺进行合同任务的组织和具体实施，保证服务的质量；
(4) 承包人应依据合同，接受发包人的合理化建议、检查、确认、同意、批准或类似行为；
(5) 承包人未经发包人同意不得向第三方扩散、转让发包人提交的成果资料，或用于本合同以外的任何项目。 三、合同工期
所有服务工作须于合同签订后365天内完成。 四、合同价款与支付
- 16 -
5.1 合同签定后15天内，由发包人向承包人支付30％预付款；外业调查完成后再支付合同价款的50％；承包人所提交的最终成果审查通过并经最终验收后30天内付清全部余款。
5.2 合同价款的支付采用转帐方式。 五、违约
6.1 发包人或承包人违反合同规定造成损失的应承担违约责任；
6.2 因承包人提供的成果造成发包人损失的，由承包人继续完善成果，并按损失的大小减收服务费；
6.3 如由于承包人错误造成重大损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的服务费，并根据损失程度向发包人偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的服务费金额相等。
6.4 由于承包人自身原因，延误了按本合同条款第3条规定的成果文件交付时间，每延误一天，减收该项目应收服务费的千分之二，误期罚款总额不应超过合同价款的百分之十；
6.5 发包人违约变更合同内容，未按期提交资料或提交资料错误及对所提资料作较大修改，以致造成承包人返工或增加工作量时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费或追加工作量的补偿。
6.6 在合同履行期间，非承包人原因，发包人要求终止或解除合同，承包人不退还发包人已付的合同价款；承包人已开始服务工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付价款。
6.7 合同生效后，非发包人原因承包人要求终止或解除合同，应双倍返还已付合同价款。
六、成果文件交付
承包人根据发包人制定的表格标准和双方商定的文件交付时间提交相关文字及电子数据成果资料。 七、争议与索赔
8.1 争议：发包人、承包人双方因合同发生争议时，双方应通过友好协商解决，协商不能达成协议，要求调解、仲裁、或诉讼的，可采用以下程序解决：
首先双方向上级第二次土地调查领导小组办公室请求调解，调解达不成协议的，双方向有管辖权的仲裁机关申请仲裁或直接向人民法院起诉。
仲裁费用或一切诉讼费用由败诉方承担。
仲裁及诉讼期间，发包人、承包人应继续履行合同规定的各自义务。
- 17 -
8.2 索赔
8.2.1 承包人可按以下规定向发包人索赔：
（1） 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据； （2） 索赔事件发生后20天内，向发包人发出要求索赔的通知；
（3） 发包人在接到索赔通知后10天内给予响应，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，发包人在10天内未予答复，应视为该项索赔已经认可。
8.2.2 发包人可按以下规定向承包人索赔：
（1） 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据； （2） 索赔事件发生后30天内，向承包人发出要求索赔的通知；
（3） 承包人在接到索赔通知后10天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理由或证据，承包人在20天内未予答复，应视为该项索赔已经批准。 八、知识产权
9.1 承包人应保障发包人免于承担承包人所用的任何技术、软件、设备、文章及音像作品等方面因侵犯专利权等知识产权引起的一切索赔和诉讼，保障发包人免于承担由此导致或与此有关的一切损害赔偿费、诉讼费和其它有关费用。
9.2 发包人要求承包人采用专利技术，应办理相应的申请手续，承包人应按发包人规定使用。申请使用专利技术的费用由发包人承担。
9.3 承包人应对在投标中和合同执行过程中向发包人提交的文件资料进行保密，应保障文件资料中涉及发包人自身拥有的专利的知识产权不因承包人自己的疏漏而遭损害。若由于承包人的责任或其工作人员的不正当行为造成对发包人知识产权的侵害,发包人有权要求承包人赔偿损失和承担相应的侵权责任。 九、设备、人员事故的责任
承包人应为其执行本合同所投入的设备及自行雇佣的人员承担事故责任。 十、其它条款
11.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；
11.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与合同具有同等法律效力；
11.3 合同有效期：本合同经双方代表签字盖章后生效，在提交成果后并结清合同款后自行失效。
11.4 合同份数：合同正本6份，双方各执3份，均具同等法律效力。
- 18 -
第七章 投标文件格式
（第一部分 技术标）
招标项目（或标段）名称：__________ 招标编号：________________
投标文件
投 标 文 件 内 容: 技术标 投 标 人: （法人印章） 法定代表人或委托代理人： （签字或签章） 日 期： 年 月 日
- 19 -